机械窝工费如何索赔
① 索赔中人工窝工费如何计算
窝工费=窝工期间来的现场源施工机械停滞费+现场工人的工资+周转性材料的维护和摊销费。且该人工窝工费应该计算在索赔内。
停窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。故该人工窝工费应该计算在索赔范围内。
停窝工期间的现场施工机械停滞费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。
现场工人的工资以窝工总工日数乘以每工日单价,再以停窝工工资总额的30%作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节、假日。
周转性材料的停窝工损失费可按实结算。
按上述规定计算的停窝工损失费总和后,只计取税金。
(1)机械窝工费如何索赔扩展阅读:
《中华人民共和国合同法》有明确规定,其规定如下并为窝工索赔的法律基础:
“第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”
“第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”
② 施工中遇到古墓,施工方造成的窝工,机械台班等费用能否找甲方索赔
工期应该可以,机械台班等费用就自己承担吧
③ 窝工可以索赔机械吗
窝工的原因至关重要。
如果是不可抗力,窝工和相应的停工损失是不能赔偿的;
如果是业主方的原因,窝工和机械台班是可以赔偿的,但是只赔偿窝工费,不能涵盖利润等项。
④ 工程索赔中出现不可抗力造成机械损坏和工人窝工,施工单位的索赔内容有哪些工期索赔和费用索赔都可以么
费用索赔是施工索赔的主要内容,工期索赔在很大程度上也是为了费用索赔,回它通常以赔(补)偿答实际损失包括直接损失和间接损失为原则。
不知道你们在合同中怎么约定的不可抗力的。如果认定是不可抗力的原因,那就报机械损坏的维修费、和机械正常使用产生的价值。人工安人工单价乘以窝工天数。
⑤ 一建实务里机械人员的窝工费可以索赔吗
1.如果是因为发包人原因或者不可抗力造成的可以索赔
2.如果是承包人原因造成的不可以索赔。
⑥ 机械台班索赔按什么计算
c
⑦ 不可抗力引起的人员窝工费和机械窝工费,建设单位该承担吗
不可抗力事件抄:
1、 工程本身的损害,因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。
2、 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。
3、 承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。
4、 停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。
5、 工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
6、 延误的工期相应顺延。
可以索赔的有:清理费用10万,工程延期10天
人员机械的窝工都属于承包人停工损失
可参考14版教材 建设工程经济P259页案例,对不可抗力事情有详细的分析
⑧ 非施工单位造成的窝工费和机械闲置费如何计算
1、窝工人工单价确定要求:窝工人工费不得以用工人工费计算,可以按合同约回定的窝工人工费计取或按用答工人工费单价的比例计取。
2、机械闲置费单价确定要求:若机械为施工单位自有机械,则机械闲置费单价按机械的折旧费/天计算,若机械为租赁机械,则机械闲置费单价按机械的租赁/天计算。
3、窝工费和机械闲置费计算时取费问题:窝工费和机械闲置费计算时取费只计算规费及税金,不计算利润和管理费。
4、计算方法:(窝工费单价+机械闲置费单价)*窝工天数*(1+规费费率)*(1+综合税率)
⑨ 如何计算建筑工程窝工费损失
停窝工损失费指施工单位按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或建设单位责任造成停窝工损失的费用,由建设单位负责。内容包括:现场施工机械在停窝工期间的停滞费和现场工人在停窝工期间的工资以及周转性材料的维护和摊销费。
施工机械的停窝工损失费:定额中机械台班的停滞费*停滞台班量;
工人停窝工损失费:每工单价(25元)*停窝工总工日数,再以停窝工工资总额的30%作为管理费;
周转性材料的停窝工损失费可按实结算。
按上述规定计算的停窝工损失费总和,只计取税金,其中,机械停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节假日。
下图右上角为工地上现场窝工照片
拓展资料:
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第27条规定:“丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,以六个月总额计算。”
3.1上述司法解释实际上只规定了一种赔偿办法,即:定额赔偿办法,实行一次性给付赔偿。
3.2一次性赔偿丧葬费,就是按照标准确定赔偿金额。按照最高法院司法解释规定的办法,就是按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,赔偿6个月。其中,职工月平均工资应当按照政府统计部门公布的各省、自治区、直辖市以及经济特区和计划单列市上一年度职工月平均工资的统计数据确定。